华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理
招标公告
(招标编号：HNZB2024-03-2-216)
项目所在地区：甘肃省,平凉市,华亭市
1. 招标条件
本华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理已由项目审批机关批准，项目资金为企业自筹, 本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点: 甘肃省,平凉市,华亭市华能煤业公司华亭煤业公司：砚北煤矿、华亭煤矿、新柏煤矿矿。
2.2 规 模: 详见各标段招标范围
2.3 标段划分:华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理标段包1,华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理标段包2,华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理标段包32.4 服务地点: 甘肃省,平凉市,华亭市华能煤业公司华亭煤业公司砚北煤矿、华亭煤矿、新柏煤矿矿。
2.5 服 务 期: 详见各标段招标范围
2.6 招标范围:本华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理项目共3个标段。因项目进度需要，3个标段需要同步实施，如果一个投标人同时中两个标段，对每个标段必须分别配备足够的人员，人员不得重复。每个标段投入监理人员不少于8人，其中总监理工程师1人，矿建专业不少于3人，土建专业不少于2人，安装专业不少于2人。为防范中标后的履约风险，本次招标采用兼投不兼中的原则，按照三个标段合计中标价最低确定每个标段的第一中标候选人，每个投标人最多只能推荐为两个标段的第一中标候选人。假如投标人A、B、C均通过初步评审，投标人A在三个标段均为最低价，投标人B在标段一、标段二为次低价，投标人C在标段三为次低价，则判断A1+A2+C3,A1+B2+A3,B1+A2+A3,如果A1+A2+C3价格最低，则推荐投标人A为标段一、标段二第一中标候选人，投标人C为标段三第一中标候选人，以此类推。
标段一：砚北煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程监理
建设
规模：对砚北煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理服务。因初步设计和施工图还未完成，建设工程暂以中煤科工集团武汉设计研究院 编制的《甘肃华亭煤电股份 砚北煤矿提升系统改造可行性研究报告》提供的矿、土、安三类工程建设项目明细及项目估算，按费率进行监理单位招标采购，监理费以所监理建设工程实际结算价为计价基础，按投标人所报费率计算监理费。具体项目如下。
序号 | 名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 矿建工程监理 | 新建副立井井筒深度553m，副立井井底车场长度482m，一水平辅助运输石门长度953m，二水平辅助运输石门长度448m等设计内井巷工程施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理。 | 项 | 1 | 1.按费率进行监理单位招标，监理费以所监理建设工程实际结算价为计价基础，按投标人所报费率计算监理费.2.暂以中煤科工集团武汉设计研究院 编制的《甘肃华亭煤电股份 砚北煤矿提升系统改造可行性研究报告》提供的提升系统改造投资明细及项目估算作为参考。项目总工期为26.5个月，本建设项目总造价40217.78万元。矿、土、安三类工程总计估算为25512.68万元，其中矿建工程12100.05万元、土建工程8570.38万元、安装工程4842.25万元。监理费不含设备、材料购置费。 |
2 | 土建工程监理 | 新建提升机房、副立井井口房、地面建设器材库、器材棚、材料棚、水处理车间、调节池、中水回用水池、雨水收集池、综合楼、灯房浴室联合建筑、大门及值班室、空气加热室联合建筑、机修间、无轨胶轮车库、副立井场地10kV变电所、水泵房、生产生活及消防水池、机修间、无轨胶轮车库等地面土建工程施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理。 | 项 | 1 | |
3 | 安装工程监理 | 新建工业场地地面配套设施安装、变电所扩容升级改造配套设施安装、新建副立井井筒机械设备安装、副立井与井底车场连接处机械设备安装、辅助运输石门机械设备安装及项目内所有提升、给排水、通风、供电等设备安装期间的全过程监理。 | 项 | 1 |
招标范围：本项目主要采购内容：对砚北煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理。项目总工期为26.5个月，本建设项目总造价40217.78万元。矿、土、安三类工程总计估算为25512.68万元，其中矿建工程12100.05万元、土建工程8570.38万元、安装工程4842.25万元。
矿建工程：新建副立井井筒深度553m，副立井井底车场长度482m，一水平辅助运输石门长度953m，二水平辅助运输石门长度448m等设计内井巷工程施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理。
土建工程：新建提升机房、副立井井口房、地面建设器材库、器材棚、材料棚、水处理车间、调节池、中水回用水池、雨水收集池、综合楼、灯房浴室联合建筑、大门及值班室、空气加热室联合建筑、机修间、无轨胶轮车库、副立井场地10kV变电所、水泵房、生产生活及消防水池、机修间、无轨胶轮车库等地面土建工程施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理。
安装工程：新建工业场地地面配套设施安装、变电所扩容升级改造配套设施安装、新建副立井井筒机械设备安装、副立井与井底车场连接处机械设备安装、辅助运输石门机械设备安装及项目内所有提升、给排水、通风、供电等设备安装期间的全过程监理。
4.服务期限：自监理合同签订生效之日起至提升改造项目整体通过竣工验收2年后为止。监理服务时间的增减，不视为合同内容的变更，费用不做任何调整。
其它说明
按照中煤科工集团武汉设计研究院 编制的《甘肃华亭煤电股份 砚北煤矿提升系统改造可行性研究报告》提供的矿、土、安三类工程建设项目明细及项目投资估算，投标人可作为费率报价参考。投标人在报价时小数点后统一保留三位。
标段二：华亭煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程监理
建设
规模：对华亭煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理服务。因初步设计和施工图还未完成，建设工程暂以中煤科工集团武汉设计研究院 编制的《甘肃华亭煤电股份 华亭煤矿提升系统改造可行性研究报告》提供的新增矿、土、安三类工程建设项目明细及项目概算，按费率进行监理单位招标采购，监理费以所监理建设工程实际结算价为计价基础，按投标人所报费率计算监理费。
招标范围：本项目主要采购内容：对华亭煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程所监理建设工程施工图范围内施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理。项目预计工期为26.7个月，本建设项目总造价概算40958.87万元。矿、土、安三类工程总计概算为28299.68万元，其中矿建工程15906.01万元、土建工程6845.70万元、安装工程5547.97万元。
矿建工程：新建副立井井筒深度788m，673水平井底车场及硐室432m，851水平井底车场及硐室432m，673水平运输石门720m，851水平运输石门346m等设计内井巷工程施工期间、竣工验收、保修期所有内容进行全过程监理。
土建工程：副井井架、副井提升机房、副立井井口房、10kV变电所、场外道路、空气加热室、换热站、供水泵房、管网土方及构筑物、综采设备库、高位翻车机房、电机车充电及修理库、消防材料库、工业场地道路及回车场地、场地硬化、围墙及大门等地面土建工程施工期间、竣工验收、保修期所有内容进行全过程监理。
安装工程：新建工业场地地面配套设施安装、变电所扩容升级改造配套设施安装、新建副立井井筒机械设备安装、副立井与井底车场连接处机械设备安装、辅助运输石门机械设备安装及项目内所有提升、给排水、通风、供电等设备安装期间的全过程监理。
4.工期：自监理合同签订生效之日起至提升改造项目整体通过竣工验收2年后为止。监理服务时间的增减，不视为合同内容的变更，费用不做任何调整。
其它说明
1.按照中煤科工集团武汉设计研究院 编制的《甘肃华亭煤电股份 华亭煤矿提升系统改造可行性研究报告》提供的矿、土、安三类工程建设项目明细及项目投资概算，投标人可作为费率报价参考，投标人在报价时小数点后统一保留三位。
标段三：新柏煤矿1.80Mt/a扩能改造矿、土、安三类工程监理
建设
规模：对新柏煤矿1.80Mt/a扩能改造项目矿、土、安三类工程施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理服务。因初步设计和施工图还未完成，建设工程暂以兰州煤矿设计研究院 编制的《华亭煤业集团新柏煤矿 1.80Mt/a扩能改造项目可行性报告》提供的新增矿、土、安三类工程建设项目明细及项目概算，按费率进行监理单位招标采购，监理费以所监理建设工程实际结算价为计价基础，按投标人所报费率计算监理费。
范围：本项目主要采购内容：对新柏煤矿1.80Mt/a扩能改造项目矿、土、安三类工程所监理建设工程施工图范围内施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理。项目总工期为30个月，新增矿、土、安三类工程建设投资概算29279.94万元，其中矿建工程19844.51万元，土建工程3039.93万元，安装工程费6395.50万元。
矿建工程：新增副立井、一号回风斜井、主井井底联络斜巷、井底车场巷道及硐室、主暗斜井井筒等设计内约5603米井巷工程施工期间、竣工验收、保修期所有内容进行全过程监理。
土建工程：新建提升机房、副立井井口房、材料库、水泥库、油脂库、砂棚等设计内地面土建工程施工期间、竣工验收、保修期所有内容进行全过程监理。
安装工程：新副立井井筒装备、副立井与井底车场联接处机械设备及提升、排水、通风、供电等生产系统设计内设备安装期间、竣工验收、保修期所有内容进行全过程监理。
工期：服务期限自所有监理建设工程开工至保修期满为止。
其它说明
按照兰州煤矿设计研究院 编制的《华亭煤业集团新柏煤矿 1.80Mt/a扩能改造项目可行性报告》提供的新增矿、土、安三类工程建设项目明细及项目投资概算，投标人可作为费率报价参考，投标人在报价时小数点后统一保留三位。
3. 投标人资格要求
3.1 通用资格条件
标段名称：华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理标段包1
(1)3.1.1投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；
3.1.2投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：
(1)没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序；
(2)没有处于行政主管部门或 系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期间内；
(3)近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其服务引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；
(4)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；
(5)未被最高人民法院在“信用中国”网站( )或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
(6)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
标段名称：华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理标段包2
(1)3.1.1投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；
3.1.2投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：
(1)没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序；
(2)没有处于行政主管部门或 系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期间内；
(3)近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其服务引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；
(4)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；
(5)未被最高人民法院在“信用中国”网站( )或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
(6)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
标段名称：华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理标段包3
(1)3.1.1投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；
3.1.2投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：
(1)没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序；
(2)没有处于行政主管部门或 系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期间内；
(3)近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其服务引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；
(4)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；
(5)未被最高人民法院在“信用中国”网站( )或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
(6)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.2 专用资格条件
标段名称：华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理标段包1
(1)资质要求：投标人须具有并提供建设行政主管部门颁发有效的工程监理矿山工程专业甲级或工程监理综合资质。
(2)资格能力要求：总监理工程师具有注册监理工程师执业资格证书，并提供证明材料。
(3)业绩要求：投标人自2019年1月1日至今具有至少1项煤矿建设工程监理业绩，并提供相关业绩证明材料，含合同影印件。
(4)不接受联合体投标，不允许分包、转包。
标段名称：华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理标段包2
(1)资质要求：投标人须具有并提供建设行政主管部门颁发有效的工程监理矿山工程专业甲级或工程监理综合资质。
(2)资格能力要求：总监理工程师具有注册监理工程师执业资格证书，并提供证明材料。
(3)业绩要求：投标人自2019年1月1日至今具有至少1项煤矿建设工程监理业绩，并提供相关业绩证明材料，含合同影印件。
(4)不接受联合体投标，不允许分包、转包。
标段名称：华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理标段包3
(1)资质要求：投标人须具有并提供建设行政主管部门颁发有效的工程监理矿山工程专业甲级或工程监理综合资质。
(2)资格能力要求：总监理工程师具有注册监理工程师执业资格证书，并提供证明材料。
(3)业绩要求：投标人自2019年1月1日至今具有至少1项煤矿建设工程监理业绩，并提供相关业绩证明材料，含合同影印件。
(4)不接受联合体投标，不允许分包、转包。
4.
咨询电话：010-51957458
联系人：李工
传真：010-51957412
手机：18811547188
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 邮箱：1211306049@qq.com
未曾在中国电力招标采购网上注册会员的单位应先在www.dlztb.com注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载招标文件！
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
来源：中国电力招标采购网 编辑：ec.chng